INFORMACIÓN PUBLICACIÓN ACTUAL
Fecha de la primera publicación
22/04/2022 12:16
Fecha de la última publicación
12/12/2023 10:52
Expediente
PCTG2022001
Tipo de contrato
Obras
Estado de la tramitación
Formalizado / En ejecución
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato para la ejecución de obra y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo sin excedentes en la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Financiado por la Unión Europea ? NextGenerationEU.
Expediente
PCTG2022001
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
Sí
Estado de la tramitación
Formalizado / En ejecución
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Ley Nacional
Ley 9/2017
Tipo de contrato
Obras
Recurso
No
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Sí
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Organo contratación
Consejo de Administración
Entidad tramitadora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Mesa contratación
Mesa de Contratación - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Asuntos económicos y financieros
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA
Dirección: Paseo Mikeletegi, 53. 20009 Donostia–San Sebastián (Gipuzkoa)
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Jon Arrate Elorriaga
Función: Idazkari
Nombre: Agurtzane Eizmendi Zabala
Función: Ordezko
Nombre: Aitor Elorduy Bilbao
Función: Besterik
Nombre: María Aránzazu González de Miguel
Función: Besterik
Nombre: Amaia Bernarás Iturrioz
Función: Besterik
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Spri - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial
Localidad: Bilbao
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
Sí
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
41
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Email: licitaciones.gipuzkoa@parke.eus
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
6
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: Sí
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
Convenio de gestión de la contratación conjunta
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
1.351.358,49
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
1.635.143,77
Financiado con fondos de la UE
No
IVA(s) del presupuesto del contrato
Tipo de IVA: 21 %, tipo de IVA general
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del precio final ofertado, excluido el IVA
Ficheros
Nombre del fichero: ANEXO VI_modelo.docx
Tipo de fichero: Modelo de proposición económica
Nombre del fichero: espd-request.zip
Tipo de fichero: DEUC
Nombre del fichero: PCTG2022001_PCAP_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: 2022 Convenio gestion licitaciones RPTE_v3_actualizacion marzo.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Convenio de gestión de la contratación conjunta
Nombre del fichero: PCTG2022001_Memoria_F.pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Nombre del fichero: PCTG2022001_PPT_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_mto_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo contrato de mantenimiento
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_obra_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo de contrato de obra
Nombre del fichero: Mod_PPT.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Versión corregida del Presupuesto de la instalación del Lote 1, instalación de Paseo Mikeletegi 56
Nombre del fichero: PCTG2022001_Caratula_v20220519_F.pdf
Tipo de fichero: Carátula
Observaciones del fichero: Versión de 19 de mayo de 2022 , con cambios en el punto 3 del apartado 16. Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula
Pueden presentarse ofertas para
Todos los lotes
Lotes
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa en los edificios B2, B8, B9 y A1.1 del Campus de Miramón.
Valor estimado
315.808,75
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
382.128,59
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia en los edificios 101, 105+103, 407 y 612+Parking del Campus de Zamudio y del Edificio Sede del Campus de Leioa.
Valor estimado
877.149,74
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
1.061.351,19
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica flotante para el Parque Tecnológico de Álava en el edificio Central.
Valor estimado
158.400
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
191.664
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
30/05/2022 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Apertura Sobre A
Fecha de apertura: 31/05/2022 09:00
Pública: No
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Apertura del Sobre C
Fecha de apertura: 23/06/2022 14:00
Pública: Sí
Lugar: https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_ptg_es.html
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_ptg_es.html
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Apertura del Sobre B
Fecha de apertura: 02/06/2022 10:00
Pública: No
Lugar: Privada
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Privada
Acuerdos de la mesa/comité
Descripción: Acta Calificación Sobre A
Fichero: PCTG2022001 Acta calificación Sobre A_F.pdf
Descripción: Acta Sobre C
Fichero: PCTG2022001_Acta Sobre C_F.pdf
Descripción: Acta Sobre B
Fichero: PCTG2022001_Acta_SobreB_F.pdf
Aclaración al pliego
Aclaración: Cambio en el punto 3 del apartado 16. Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula de la Carátula: El cronograma únicamente deberá recoger la sucesión de las fases del proyecto, sin que del mismo pueda concluirse el plazo de ejecución propuesto, ya que es objeto de valoración mediante fórmula (Sobre C). Por tanto no deberá figurar en ningún caso la unidad temporal o cualquier otro aspecto que pudiera permitir el plazo ofertado.
Fecha aclaración: 19/05/2022
Acuerdos de la mesa/comité
Concepto: Acuerdo de Clasificación
Fichero: PCTG2022001_Aprob_clasificación_F.pdf
Empresas Licitadoras
Razón Social: UTE DEL VALLE AGUAYO - EL MATERIAL SOLAR
Lote: Lote 3. PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA ? ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.
Lote: Lote 1. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.
Lote: Lote 2. PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: SFERAONE SOLUTIONS & SERVICES S L
Lote: Lote 3. PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA ? ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: GREENING INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S L
Lote: Lote 2. PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: EKILOR ENERGIAS RENOVABLES SL
Lote: Lote 2. PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: EKILOR ENERGIAS RENOVABLES SL
Lote: Lote 3. PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA ? ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.
Lote: Lote 2. PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.
Lote: Lote 1. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: ONDOAN SERVICIOS, S.A.
Lote: Lote 2. PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: TECUNI, S.A.
Lote: Lote 3. PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA ? ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: UTE OZASAN-TECMAN
Lote: Lote 2. PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: UTE OZASAN-TECMAN
Lote: Lote 1. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Resolución
Lote: Lote 1. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA, S.A.
Estado: Adjudicación
Oferta Adjudicataria: Oferta base
Precio sin IVA: 313.183,31
Precio con IVA: 378.951,81
Plazo (meses): 3
Adjudicación:
Fecha adjudicación: 20/07/2022
Tipo plazo: Meses
Fecha inicio plazo: 11/08/2022
Plazo: 3
Empresa Adjudicataria:
Razón social: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.
Precio sin IVA: 313.183,31
Precio con IVA: 378.951,81
Lugar de ejecución principal en la UE: Sí
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Descripción: País Vasco
Principal: Sí
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Resolución
Lote: Lote 2. PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Estado: Adjudicación
Oferta Adjudicataria: Oferta base
Precio sin IVA: 781.211,45
Precio con IVA: 945.265,45
Plazo (meses): 3
Adjudicación:
Fecha adjudicación: 20/07/2022
Tipo plazo: Meses
Fecha inicio plazo: 11/08/2022
Plazo: 3
Empresa Adjudicataria:
Razón social: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.
Precio sin IVA: 781.211,45
Precio con IVA: 945.265,45
Lugar de ejecución principal en la UE: Sí
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Descripción: País Vasco
Principal: Sí
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Resolución
Lote: Lote 3. PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA ? ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Estado: Adjudicación
Oferta Adjudicataria: Oferta base
Precio sin IVA: 157.950
Precio con IVA: 191.119,5
Plazo (meses): 4
Adjudicación:
Fecha adjudicación: 20/07/2022
Tipo plazo: Meses
Fecha inicio plazo: 29/07/2022
Plazo: 4
Empresa Adjudicataria:
Razón social: UTE DEL VALLE AGUAYO - EL MATERIAL SOLAR
Precio sin IVA: 157.950
Precio con IVA: 191.119,5
Lugar de ejecución principal en la UE: Sí
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Descripción: País Vasco
Principal: Sí
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Documentos resolución
Nombre del fichero: PCTG2022001_Resolucion_adjudicacion_F.pdf
Tipo de fichero: Resolución Definitiva - Resolución de adjudicación
Estado Contrato: Ejecución
Lote: CIF: A79486833
Razón Social: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.
F. Firma Empresa / Formalización: 11/08/2022
F. Firma Admin.: 11/08/2022
Estado Contrato: Ejecución
Lote: CIF: A79486833
Razón Social: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.
F. Firma Empresa / Formalización: 11/08/2022
F. Firma Admin.: 11/08/2022
Estado Contrato: Ejecución
Lote: CIF: U0003320
Razón Social: UTE DEL VALLE AGUAYO - EL MATERIAL SOLAR
F. Firma Empresa / Formalización: 29/07/2022
F. Firma Admin.: 29/07/2022
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
22/04/2022 12:16
Fecha de la última publicación
11/08/2022 23:35
Expediente
PCTG2022001
Tipo de contrato
Obras
Estado de la tramitación
Formalizado / En ejecución
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato para la ejecución de obra y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo sin excedentes en la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi.
Expediente
PCTG2022001
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
Sí
Estado de la tramitación
Formalizado / En ejecución
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Tipo de contrato
Obras
Recurso
No
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Organo contratación
Consejo de Administración
Entidad tramitadora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Mesa contratación
Mesa de Contratación - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Asuntos económicos y financieros
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA
Dirección: Paseo Mikeletegi, 53. 20009 Donostia–San Sebastián (Gipuzkoa)
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Jon Arrate Elorriaga
Función: Idazkari
Nombre: Agurtzane Eizmendi Zabala
Función: Ordezko
Nombre: Aitor Elorduy Bilbao
Función: Besterik
Nombre: María Aránzazu González de Miguel
Función: Besterik
Nombre: Amaia Bernarás Iturrioz
Función: Besterik
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Spri - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial
Localidad: Bilbao
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Lugar de ejecución principal en la UE
SíNo
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
Sí
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
41
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Email: licitaciones.gipuzkoa@parke.eus
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
6
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: Sí
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
Convenio de gestión de la contratación conjunta
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
1.351.358,49
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
1.635.143,77
Financiado con fondos de la UE
No
IVA(s) del presupuesto del contrato
Tipo de IVA: 21 %, tipo de IVA general
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del precio final ofertado, excluido el IVA
Ficheros
Nombre del fichero: ANEXO VI_modelo.docx
Tipo de fichero: Modelo de proposición económica
Nombre del fichero: espd-request.zip
Tipo de fichero: DEUC
Nombre del fichero: PCTG2022001_PCAP_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: 2022 Convenio gestion licitaciones RPTE_v3_actualizacion marzo.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Convenio de gestión de la contratación conjunta
Nombre del fichero: PCTG2022001_Memoria_F.pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Nombre del fichero: PCTG2022001_PPT_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_mto_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo contrato de mantenimiento
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_obra_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo de contrato de obra
Nombre del fichero: Mod_PPT.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Versión corregida del Presupuesto de la instalación del Lote 1, instalación de Paseo Mikeletegi 56
Nombre del fichero: PCTG2022001_Caratula_v20220519_F.pdf
Tipo de fichero: Carátula
Observaciones del fichero: Versión de 19 de mayo de 2022 , con cambios en el punto 3 del apartado 16. Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula
Pueden presentarse ofertas para
Todos los lotes
Lotes
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa en los edificios B2, B8, B9 y A1.1 del Campus de Miramón.
Valor estimado
315.808,75
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
382.128,59
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia en los edificios 101, 105+103, 407 y 612+Parking del Campus de Zamudio y del Edificio Sede del Campus de Leioa.
Valor estimado
877.149,74
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
1.061.351,19
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica flotante para el Parque Tecnológico de Álava en el edificio Central.
Valor estimado
158.400
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
191.664
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
30/05/2022 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Apertura Sobre A
Fecha de apertura: 31/05/2022 09:00
Pública: No
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Apertura del Sobre C
Fecha de apertura: 23/06/2022 14:00
Pública: Sí
Lugar: https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_ptg_es.html
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_ptg_es.html
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Apertura del Sobre B
Fecha de apertura: 02/06/2022 10:00
Pública: No
Lugar: Privada
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Privada
Acuerdos de la mesa/comité
Descripción: Acta Calificación Sobre A
Fichero: PCTG2022001 Acta calificación Sobre A_F.pdf
Descripción: Acta Sobre C
Fichero: PCTG2022001_Acta Sobre C_F.pdf
Descripción: Acta Sobre B
Fichero: PCTG2022001_Acta_SobreB_F.pdf
Aclaración al pliego
Aclaración: Cambio en el punto 3 del apartado 16. Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula de la Carátula: El cronograma únicamente deberá recoger la sucesión de las fases del proyecto, sin que del mismo pueda concluirse el plazo de ejecución propuesto, ya que es objeto de valoración mediante fórmula (Sobre C). Por tanto no deberá figurar en ningún caso la unidad temporal o cualquier otro aspecto que pudiera permitir el plazo ofertado.
Fecha aclaración: 19/05/2022
Acuerdos de la mesa/comité
Concepto: Acuerdo de Clasificación
Fichero: PCTG2022001_Aprob_clasificación_F.pdf
Empresas Licitadoras
Razón Social: UTE DEL VALLE AGUAYO - EL MATERIAL SOLAR
Lote: Lote 3. PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA ? ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.
Lote: Lote 1. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.
Lote: Lote 2. PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: GREENING INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S L
Lote: Lote 2. PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: EKILOR ENERGIAS RENOVABLES SL
Lote: Lote 2. PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: EKILOR ENERGIAS RENOVABLES SL
Lote: Lote 3. PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA ? ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.
Lote: Lote 2. PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.
Lote: Lote 1. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: ONDOAN SERVICIOS, S.A.
Lote: Lote 2. PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: TECUNI, S.A.
Lote: Lote 3. PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA ? ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: UTE OZASAN-TECMAN
Lote: Lote 2. PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: UTE OZASAN-TECMAN
Lote: Lote 1. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: SFERAONE SOLUTIONS & SERVICES S L
Lote: Lote 3. PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA ? ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Resolución
Lote: Lote 1. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA, S.A.
Estado: Adjudicación
Oferta Adjudicataria: Oferta base
Precio sin IVA: 313.183,31
Precio con IVA: 378.951,81
Plazo (meses): 3
Adjudicación:
Fecha adjudicación: 20/07/2022
Tipo plazo: Meses
Fecha inicio plazo: 11/08/2022
Plazo: 3
Empresa Adjudicataria:
Razón social: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.
Precio sin IVA: 313.183,31
Precio con IVA: 378.951,81
Lugar de ejecución principal en la UE: Sí
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Descripción: País Vasco
Principal: Sí
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Resolución
Lote: Lote 2. PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Estado: Adjudicación
Oferta Adjudicataria: Oferta base
Precio sin IVA: 781.211,45
Precio con IVA: 945.265,45
Plazo (meses): 3
Adjudicación:
Fecha adjudicación: 20/07/2022
Tipo plazo: Meses
Fecha inicio plazo: 11/08/2022
Plazo: 3
Empresa Adjudicataria:
Razón social: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.
Precio sin IVA: 781.211,45
Precio con IVA: 945.265,45
Lugar de ejecución principal en la UE: Sí
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Descripción: País Vasco
Principal: Sí
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Resolución
Lote: Lote 3. PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA ? ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Estado: Adjudicación
Oferta Adjudicataria: Oferta base
Precio sin IVA: 157.950
Precio con IVA: 191.119,5
Plazo (meses): 4
Adjudicación:
Fecha adjudicación: 20/07/2022
Tipo plazo: Meses
Fecha inicio plazo: 29/07/2022
Plazo: 4
Empresa Adjudicataria:
Razón social: UTE DEL VALLE AGUAYO - EL MATERIAL SOLAR
Precio sin IVA: 157.950
Precio con IVA: 191.119,5
Lugar de ejecución principal en la UE: Sí
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Descripción: País Vasco
Principal: Sí
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Documentos resolución
Nombre del fichero: PCTG2022001_Resolucion_adjudicacion_F.pdf
Tipo de fichero: Resolución Definitiva - Resolución de adjudicación
Estado Contrato: Ejecución
Lote: CIF: A79486833
Razón Social: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.
F. Firma Empresa / Formalización: 11/08/2022
F. Firma Admin.: 11/08/2022
Estado Contrato: Ejecución
Lote: CIF: A79486833
Razón Social: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.
F. Firma Empresa / Formalización: 11/08/2022
F. Firma Admin.: 11/08/2022
Estado Contrato: Ejecución
Lote: CIF: U0003320
Razón Social: UTE DEL VALLE AGUAYO - EL MATERIAL SOLAR
F. Firma Empresa / Formalización: 29/07/2022
F. Firma Admin.: 29/07/2022
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
22/04/2022 12:16
Fecha de la última publicación
20/07/2022 11:46
Expediente
PCTG2022001
Tipo de contrato
Obras
Estado de la tramitación
Adjudicación
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato para la ejecución de obra y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo sin excedentes en la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi.
Expediente
PCTG2022001
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
Sí
Estado de la tramitación
Adjudicación
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Tipo de contrato
Obras
Recurso
No
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Organo contratación
Consejo de Administración
Entidad tramitadora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Mesa contratación
Mesa de Contratación - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Asuntos económicos y financieros
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA
Dirección: Paseo Mikeletegi, 53. 20009 Donostia–San Sebastián (Gipuzkoa)
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Jon Arrate Elorriaga
Función: Idazkari
Nombre: Agurtzane Eizmendi Zabala
Función: Ordezko
Nombre: Aitor Elorduy Bilbao
Función: Besterik
Nombre: María Aránzazu González de Miguel
Función: Besterik
Nombre: Amaia Bernarás Iturrioz
Función: Besterik
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Spri - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial
Localidad: Bilbao
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Lugar de ejecución principal en la UE
SíNo
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
Sí
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
41
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Email: licitaciones.gipuzkoa@parke.eus
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
6
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: Sí
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
Convenio de gestión de la contratación conjunta
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
1.351.358,49
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
1.635.143,77
Financiado con fondos de la UE
No
IVA(s) del presupuesto del contrato
Tipo de IVA: 21 %, tipo de IVA general
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del precio final ofertado, excluido el IVA
Ficheros
Nombre del fichero: ANEXO VI_modelo.docx
Tipo de fichero: Modelo de proposición económica
Nombre del fichero: espd-request.zip
Tipo de fichero: DEUC
Nombre del fichero: PCTG2022001_PCAP_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: 2022 Convenio gestion licitaciones RPTE_v3_actualizacion marzo.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Convenio de gestión de la contratación conjunta
Nombre del fichero: PCTG2022001_Memoria_F.pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Nombre del fichero: PCTG2022001_PPT_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_mto_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo contrato de mantenimiento
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_obra_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo de contrato de obra
Nombre del fichero: Mod_PPT.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Versión corregida del Presupuesto de la instalación del Lote 1, instalación de Paseo Mikeletegi 56
Nombre del fichero: PCTG2022001_Caratula_v20220519_F.pdf
Tipo de fichero: Carátula
Observaciones del fichero: Versión de 19 de mayo de 2022 , con cambios en el punto 3 del apartado 16. Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula
Pueden presentarse ofertas para
Todos los lotes
Lotes
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa en los edificios B2, B8, B9 y A1.1 del Campus de Miramón.
Valor estimado
315.808,75
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
382.128,59
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia en los edificios 101, 105+103, 407 y 612+Parking del Campus de Zamudio y del Edificio Sede del Campus de Leioa.
Valor estimado
877.149,74
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
1.061.351,19
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica flotante para el Parque Tecnológico de Álava en el edificio Central.
Valor estimado
158.400
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
191.664
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
30/05/2022 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Apertura Sobre A
Fecha de apertura: 31/05/2022 09:00
Pública: No
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Apertura del Sobre C
Fecha de apertura: 23/06/2022 14:00
Pública: Sí
Lugar: https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_ptg_es.html
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_ptg_es.html
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Apertura del Sobre B
Fecha de apertura: 02/06/2022 10:00
Pública: No
Lugar: Privada
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Privada
Acuerdos de la mesa/comité
Descripción: Acta Calificación Sobre A
Fichero: PCTG2022001 Acta calificación Sobre A_F.pdf
Descripción: Acta Sobre C
Fichero: PCTG2022001_Acta Sobre C_F.pdf
Descripción: Acta Sobre B
Fichero: PCTG2022001_Acta_SobreB_F.pdf
Aclaración al pliego
Aclaración: Cambio en el punto 3 del apartado 16. Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula de la Carátula: El cronograma únicamente deberá recoger la sucesión de las fases del proyecto, sin que del mismo pueda concluirse el plazo de ejecución propuesto, ya que es objeto de valoración mediante fórmula (Sobre C). Por tanto no deberá figurar en ningún caso la unidad temporal o cualquier otro aspecto que pudiera permitir el plazo ofertado.
Fecha aclaración: 19/05/2022
Acuerdos de la mesa/comité
Concepto: Acuerdo de Clasificación
Fichero: PCTG2022001_Aprob_clasificación_F.pdf
Empresas Licitadoras
Razón Social: UTE DEL VALLE AGUAYO - EL MATERIAL SOLAR
Lote: Lote 3. PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA ? ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.
Lote: Lote 1. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.
Lote: Lote 2. PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: GREENING INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S L
Lote: Lote 2. PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: EKILOR ENERGIAS RENOVABLES SL
Lote: Lote 2. PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: EKILOR ENERGIAS RENOVABLES SL
Lote: Lote 3. PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA ? ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.
Lote: Lote 2. PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.
Lote: Lote 1. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: ONDOAN SERVICIOS, S.A.
Lote: Lote 2. PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: TECUNI, S.A.
Lote: Lote 3. PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA ? ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: UTE OZASAN-TECMAN
Lote: Lote 2. PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: UTE OZASAN-TECMAN
Lote: Lote 1. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Razón Social: SFERAONE SOLUTIONS & SERVICES S L
Lote: Lote 3. PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA ? ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Fecha registro: 30/05/2022
Resolución
Lote: Lote 1. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA, S.A.
Estado: Adjudicación
Oferta Adjudicataria: Oferta base
Precio sin IVA: 313.183,31
Precio con IVA: 378.951,81
Plazo (meses): 3
Adjudicación:
Fecha adjudicación: 20/07/2022
Tipo plazo: Meses
Plazo: 3
Empresa Adjudicataria:
Razón social: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.
Precio sin IVA: 313.183,31
Precio con IVA: 378.951,81
Lugar de ejecución principal en la UE: Sí
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Descripción: País Vasco
Principal: Sí
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Resolución
Lote: Lote 2. PARQUE TECNOLÓGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Estado: Adjudicación
Oferta Adjudicataria: Oferta base
Precio sin IVA: 781.211,45
Precio con IVA: 945.265,45
Plazo (meses): 3
Adjudicación:
Fecha adjudicación: 20/07/2022
Tipo plazo: Meses
Plazo: 3
Empresa Adjudicataria:
Razón social: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.
Precio sin IVA: 781.211,45
Precio con IVA: 945.265,45
Lugar de ejecución principal en la UE: Sí
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Descripción: País Vasco
Principal: Sí
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Resolución
Lote: Lote 3. PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA ? ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.
Estado: Adjudicación
Oferta Adjudicataria: Oferta base
Precio sin IVA: 157.950
Precio con IVA: 191.119,5
Plazo (meses): 4
Adjudicación:
Fecha adjudicación: 20/07/2022
Tipo plazo: Meses
Plazo: 4
Empresa Adjudicataria:
Razón social: UTE DEL VALLE AGUAYO - EL MATERIAL SOLAR
Precio sin IVA: 157.950
Precio con IVA: 191.119,5
Lugar de ejecución principal en la UE: Sí
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Descripción: País Vasco
Principal: Sí
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No
Documentos resolución
Nombre del fichero: PCTG2022001_Resolucion_adjudicacion_F.pdf
Tipo de fichero: Resolución Definitiva - Resolución de adjudicación
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
22/04/2022 12:16
Fecha de la última publicación
29/06/2022 14:31
Expediente
PCTG2022001
Tipo de contrato
Obras
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato para la ejecución de obra y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo sin excedentes en la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi.
Expediente
PCTG2022001
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
Sí
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Tipo de contrato
Obras
Recurso
No
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Organo contratación
Consejo de Administración
Entidad tramitadora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Mesa contratación
Mesa de Contratación - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Asuntos económicos y financieros
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA
Dirección: Paseo Mikeletegi, 53. 20009 Donostia–San Sebastián (Gipuzkoa)
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Jon Arrate Elorriaga
Función: Idazkari
Nombre: Agurtzane Eizmendi Zabala
Función: Ordezko
Nombre: Aitor Elorduy Bilbao
Función: Besterik
Nombre: María Aránzazu González de Miguel
Función: Besterik
Nombre: Amaia Bernarás Iturrioz
Función: Besterik
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Spri - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial
Localidad: Bilbao
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
Sí
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
41
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Email: licitaciones.gipuzkoa@parke.eus
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
6
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: Sí
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
Convenio de gestión de la contratación conjunta
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
1.351.358,49
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
1.635.143,77
Financiado con fondos de la UE
No
IVA(s) del presupuesto del contrato
Tipo de IVA: 21 %, tipo de IVA general
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del precio final ofertado, excluido el IVA
Ficheros
Nombre del fichero: ANEXO VI_modelo.docx
Tipo de fichero: Modelo de proposición económica
Nombre del fichero: espd-request.zip
Tipo de fichero: DEUC
Nombre del fichero: PCTG2022001_PCAP_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: 2022 Convenio gestion licitaciones RPTE_v3_actualizacion marzo.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Convenio de gestión de la contratación conjunta
Nombre del fichero: PCTG2022001_Memoria_F.pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Nombre del fichero: PCTG2022001_PPT_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_mto_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo contrato de mantenimiento
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_obra_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo de contrato de obra
Nombre del fichero: Mod_PPT.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Versión corregida del Presupuesto de la instalación del Lote 1, instalación de Paseo Mikeletegi 56
Nombre del fichero: PCTG2022001_Caratula_v20220519_F.pdf
Tipo de fichero: Carátula
Observaciones del fichero: Versión de 19 de mayo de 2022 , con cambios en el punto 3 del apartado 16. Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula
Pueden presentarse ofertas para
Todos los lotes
Lotes
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa en los edificios B2, B8, B9 y A1.1 del Campus de Miramón.
Valor estimado
315.808,75
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
382.128,59
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia en los edificios 101, 105+103, 407 y 612+Parking del Campus de Zamudio y del Edificio Sede del Campus de Leioa.
Valor estimado
877.149,74
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
1.061.351,19
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica flotante para el Parque Tecnológico de Álava en el edificio Central.
Valor estimado
158.400
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
191.664
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
30/05/2022 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Apertura Sobre A
Fecha de apertura: 31/05/2022 09:00
Pública: No
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Apertura del Sobre C
Fecha de apertura: 23/06/2022 14:00
Pública: Sí
Lugar: https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_ptg_es.html
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_ptg_es.html
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Apertura del Sobre B
Fecha de apertura: 02/06/2022 10:00
Pública: No
Lugar: Privada
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Privada
Acuerdos de la mesa/comité
Descripción: Acta Calificación Sobre A
Fichero: PCTG2022001 Acta calificación Sobre A_F.pdf
Descripción: Acta Sobre C
Fichero: PCTG2022001_Acta Sobre C_F.pdf
Descripción: Acta Sobre B
Fichero: PCTG2022001_Acta_SobreB_F.pdf
Aclaración al pliego
Aclaración: Cambio en el punto 3 del apartado 16. Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula de la Carátula: El cronograma únicamente deberá recoger la sucesión de las fases del proyecto, sin que del mismo pueda concluirse el plazo de ejecución propuesto, ya que es objeto de valoración mediante fórmula (Sobre C). Por tanto no deberá figurar en ningún caso la unidad temporal o cualquier otro aspecto que pudiera permitir el plazo ofertado.
Fecha aclaración: 19/05/2022
Acuerdos de la mesa/comité
Concepto: Acuerdo de Clasificación
Fichero: PCTG2022001_Aprob_clasificación_F.pdf
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
22/04/2022 12:16
Fecha de la última publicación
23/06/2022 11:15
Expediente
PCTG2022001
Tipo de contrato
Obras
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato para la ejecución de obra y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo sin excedentes en la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi.
Expediente
PCTG2022001
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
Sí
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Tipo de contrato
Obras
Recurso
No
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Organo contratación
Consejo de Administración
Entidad tramitadora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Mesa contratación
Mesa de Contratación - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Asuntos económicos y financieros
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA
Dirección: Paseo Mikeletegi, 53. 20009 Donostia–San Sebastián (Gipuzkoa)
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Jon Arrate Elorriaga
Función: Idazkari
Nombre: Agurtzane Eizmendi Zabala
Función: Ordezko
Nombre: Aitor Elorduy Bilbao
Función: Besterik
Nombre: María Aránzazu González de Miguel
Función: Besterik
Nombre: Amaia Bernarás Iturrioz
Función: Besterik
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Spri - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial
Localidad: Bilbao
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
Sí
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
41
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Email: licitaciones.gipuzkoa@parke.eus
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
6
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: Sí
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
Convenio de gestión de la contratación conjunta
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
1.351.358,49
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
1.635.143,77
Financiado con fondos de la UE
No
IVA(s) del presupuesto del contrato
Tipo de IVA: 21 %, tipo de IVA general
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del precio final ofertado, excluido el IVA
Ficheros
Nombre del fichero: ANEXO VI_modelo.docx
Tipo de fichero: Modelo de proposición económica
Nombre del fichero: espd-request.zip
Tipo de fichero: DEUC
Nombre del fichero: PCTG2022001_PCAP_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: 2022 Convenio gestion licitaciones RPTE_v3_actualizacion marzo.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Convenio de gestión de la contratación conjunta
Nombre del fichero: PCTG2022001_Memoria_F.pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Nombre del fichero: PCTG2022001_PPT_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_mto_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo contrato de mantenimiento
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_obra_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo de contrato de obra
Nombre del fichero: Mod_PPT.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Versión corregida del Presupuesto de la instalación del Lote 1, instalación de Paseo Mikeletegi 56
Nombre del fichero: PCTG2022001_Caratula_v20220519_F.pdf
Tipo de fichero: Carátula
Observaciones del fichero: Versión de 19 de mayo de 2022 , con cambios en el punto 3 del apartado 16. Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula
Pueden presentarse ofertas para
Todos los lotes
Lotes
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa en los edificios B2, B8, B9 y A1.1 del Campus de Miramón.
Valor estimado
315.808,75
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
382.128,59
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia en los edificios 101, 105+103, 407 y 612+Parking del Campus de Zamudio y del Edificio Sede del Campus de Leioa.
Valor estimado
877.149,74
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
1.061.351,19
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica flotante para el Parque Tecnológico de Álava en el edificio Central.
Valor estimado
158.400
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
191.664
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
30/05/2022 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Apertura Sobre A
Fecha de apertura: 31/05/2022 09:00
Pública: No
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Apertura del Sobre C
Fecha de apertura: 23/06/2022 14:00
Pública: Sí
Lugar: https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_ptg_es.html
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_ptg_es.html
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Apertura del Sobre B
Fecha de apertura: 02/06/2022 10:00
Pública: No
Lugar: Privada
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Privada
Acuerdos de la mesa/comité
Descripción: Acta Calificación Sobre A
Fichero: PCTG2022001 Acta calificación Sobre A_F.pdf
Descripción: Acta Sobre B
Fichero: PCTG2022001_Acta_SobreB_F.pdf
Aclaración al pliego
Aclaración: Cambio en el punto 3 del apartado 16. Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula de la Carátula: El cronograma únicamente deberá recoger la sucesión de las fases del proyecto, sin que del mismo pueda concluirse el plazo de ejecución propuesto, ya que es objeto de valoración mediante fórmula (Sobre C). Por tanto no deberá figurar en ningún caso la unidad temporal o cualquier otro aspecto que pudiera permitir el plazo ofertado.
Fecha aclaración: 19/05/2022
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
22/04/2022 12:16
Fecha de la última publicación
21/06/2022 14:17
Expediente
PCTG2022001
Tipo de contrato
Obras
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato para la ejecución de obra y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo sin excedentes en la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi.
Expediente
PCTG2022001
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
Sí
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Tipo de contrato
Obras
Recurso
No
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Organo contratación
Consejo de Administración
Entidad tramitadora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Mesa contratación
Mesa de Contratación - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Asuntos económicos y financieros
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA
Dirección: Paseo Mikeletegi, 53. 20009 Donostia–San Sebastián (Gipuzkoa)
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Jon Arrate Elorriaga
Función: Idazkari
Nombre: Agurtzane Eizmendi Zabala
Función: Ordezko
Nombre: Aitor Elorduy Bilbao
Función: Besterik
Nombre: María Aránzazu González de Miguel
Función: Besterik
Nombre: Amaia Bernarás Iturrioz
Función: Besterik
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Spri - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial
Localidad: Bilbao
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
Sí
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
41
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Email: licitaciones.gipuzkoa@parke.eus
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
6
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: Sí
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
Convenio de gestión de la contratación conjunta
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
1.351.358,49
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
1.635.143,77
Financiado con fondos de la UE
No
IVA(s) del presupuesto del contrato
Tipo de IVA: 21 %, tipo de IVA general
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del precio final ofertado, excluido el IVA
Ficheros
Nombre del fichero: ANEXO VI_modelo.docx
Tipo de fichero: Modelo de proposición económica
Nombre del fichero: espd-request.zip
Tipo de fichero: DEUC
Nombre del fichero: PCTG2022001_PCAP_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: 2022 Convenio gestion licitaciones RPTE_v3_actualizacion marzo.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Convenio de gestión de la contratación conjunta
Nombre del fichero: PCTG2022001_Memoria_F.pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Nombre del fichero: PCTG2022001_PPT_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_mto_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo contrato de mantenimiento
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_obra_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo de contrato de obra
Nombre del fichero: Mod_PPT.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Versión corregida del Presupuesto de la instalación del Lote 1, instalación de Paseo Mikeletegi 56
Nombre del fichero: PCTG2022001_Caratula_v20220519_F.pdf
Tipo de fichero: Carátula
Observaciones del fichero: Versión de 19 de mayo de 2022 , con cambios en el punto 3 del apartado 16. Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula
Pueden presentarse ofertas para
Todos los lotes
Lotes
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa en los edificios B2, B8, B9 y A1.1 del Campus de Miramón.
Valor estimado
315.808,75
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
382.128,59
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia en los edificios 101, 105+103, 407 y 612+Parking del Campus de Zamudio y del Edificio Sede del Campus de Leioa.
Valor estimado
877.149,74
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
1.061.351,19
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica flotante para el Parque Tecnológico de Álava en el edificio Central.
Valor estimado
158.400
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
191.664
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
30/05/2022 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Apertura Sobre A
Fecha de apertura: 31/05/2022 09:00
Pública: No
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Apertura del Sobre C
Fecha de apertura: 23/06/2022 14:00
Pública: Sí
Lugar: https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_ptg_es.html
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_ptg_es.html
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Apertura del Sobre B
Fecha de apertura: 02/06/2022 10:00
Pública: No
Lugar: Privada
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Privada
Acuerdos de la mesa/comité
Descripción: Acta Calificación Sobre A
Fichero: PCTG2022001 Acta calificación Sobre A_F.pdf
Aclaración al pliego
Aclaración: Cambio en el punto 3 del apartado 16. Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula de la Carátula: El cronograma únicamente deberá recoger la sucesión de las fases del proyecto, sin que del mismo pueda concluirse el plazo de ejecución propuesto, ya que es objeto de valoración mediante fórmula (Sobre C). Por tanto no deberá figurar en ningún caso la unidad temporal o cualquier otro aspecto que pudiera permitir el plazo ofertado.
Fecha aclaración: 19/05/2022
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
22/04/2022 12:16
Fecha de la última publicación
13/06/2022 10:40
Expediente
PCTG2022001
Tipo de contrato
Obras
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato para la ejecución de obra y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo sin excedentes en la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi.
Expediente
PCTG2022001
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
Sí
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Tipo de contrato
Obras
Recurso
No
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Organo contratación
Consejo de Administración
Entidad tramitadora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Mesa contratación
Mesa de Contratación - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Asuntos económicos y financieros
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA
Dirección: Paseo Mikeletegi, 53. 20009 Donostia–San Sebastián (Gipuzkoa)
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Jon Arrate Elorriaga
Función: Idazkari
Nombre: Agurtzane Eizmendi Zabala
Función: Ordezko
Nombre: Aitor Elorduy Bilbao
Función: Besterik
Nombre: María Aránzazu González de Miguel
Función: Besterik
Nombre: Amaia Bernarás Iturrioz
Función: Besterik
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Spri - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial
Localidad: Bilbao
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
Sí
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
41
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Email: licitaciones.gipuzkoa@parke.eus
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
6
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: Sí
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
Versión de 19 de mayo de 2022 , con cambios en el punto 3 del apartado 16. Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
1.351.358,49
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
1.635.143,77
Financiado con fondos de la UE
No
IVA(s) del presupuesto del contrato
Tipo de IVA: 21 %, tipo de IVA general
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del precio final ofertado, excluido el IVA
Ficheros
Nombre del fichero: PCTG2022001_PCAP_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: PCTG2022001_Caratula_v20220519_F.pdf
Tipo de fichero: Carátula
Observaciones del fichero: Versión de 19 de mayo de 2022 , con cambios en el punto 3 del apartado 16. Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula
Nombre del fichero: PCTG2022001_PPT_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: ANEXO VI_modelo.docx
Tipo de fichero: Modelo de proposición económica
Nombre del fichero: espd-request.zip
Tipo de fichero: DEUC
Nombre del fichero: PCTG2022001_Memoria_F.pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Nombre del fichero: Mod_PPT.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Versión corregida del Presupuesto de la instalación del Lote 1, instalación de Paseo Mikeletegi 56
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_obra_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo de contrato de obra
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_mto_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo contrato de mantenimiento
Nombre del fichero: 2022 Convenio gestion licitaciones RPTE_v3_actualizacion marzo.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Convenio de gestión de la contratación conjunta
Pueden presentarse ofertas para
Todos los lotes
Lotes
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa en los edificios B2, B8, B9 y A1.1 del Campus de Miramón.
Valor estimado
315.808,75
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
382.128,59
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia en los edificios 101, 105+103, 407 y 612+Parking del Campus de Zamudio y del Edificio Sede del Campus de Leioa.
Valor estimado
877.149,74
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
1.061.351,19
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica flotante para el Parque Tecnológico de Álava en el edificio Central.
Valor estimado
158.400
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
191.664
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
30/05/2022 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Apertura Sobre A
Fecha de apertura: 31/05/2022 09:00
Pública: No
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Apertura del Sobre C
Fecha de apertura: 22/06/2022 10:30
Pública: Sí
Lugar: https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_ptg_es.html
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_ptg_es.html
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Apertura del Sobre B
Fecha de apertura: 02/06/2022 10:00
Pública: No
Lugar: Privada
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Privada
Acuerdos de la mesa/comité
Descripción: Acta Calificación Sobre A
Fichero: PCTG2022001 Acta calificación Sobre A_F.pdf
Aclaración al pliego
Aclaración: Cambio en el punto 3 del apartado 16. Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula de la Carátula: El cronograma únicamente deberá recoger la sucesión de las fases del proyecto, sin que del mismo pueda concluirse el plazo de ejecución propuesto, ya que es objeto de valoración mediante fórmula (Sobre C). Por tanto no deberá figurar en ningún caso la unidad temporal o cualquier otro aspecto que pudiera permitir el plazo ofertado.
Fecha aclaración: 19/05/2022
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
22/04/2022 12:16
Fecha de la última publicación
10/06/2022 14:12
Expediente
PCTG2022001
Tipo de contrato
Obras
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato para la ejecución de obra y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo sin excedentes en la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi.
Expediente
PCTG2022001
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
Sí
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Tipo de contrato
Obras
Recurso
No
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Organo contratación
Consejo de Administración
Entidad tramitadora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Mesa contratación
Mesa de Contratación - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Asuntos económicos y financieros
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA
Dirección: Paseo Mikeletegi, 53. 20009 Donostia–San Sebastián (Gipuzkoa)
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Jon Arrate Elorriaga
Función: Idazkari
Nombre: Agurtzane Eizmendi Zabala
Función: Ordezko
Nombre: Aitor Elorduy Bilbao
Función: Besterik
Nombre: María Aránzazu González de Miguel
Función: Besterik
Nombre: Amaia Bernarás Iturrioz
Función: Besterik
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Spri - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial
Localidad: Bilbao
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
Sí
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
41
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Email: licitaciones.gipuzkoa@parke.eus
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
6
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: Sí
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
Versión de 19 de mayo de 2022 , con cambios en el punto 3 del apartado 16. Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
1.351.358,49
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
1.635.143,77
Financiado con fondos de la UE
No
IVA(s) del presupuesto del contrato
Tipo de IVA: 21 %, tipo de IVA general
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del precio final ofertado, excluido el IVA
Ficheros
Nombre del fichero: PCTG2022001_PCAP_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: PCTG2022001_Caratula_v20220519_F.pdf
Tipo de fichero: Carátula
Observaciones del fichero: Versión de 19 de mayo de 2022 , con cambios en el punto 3 del apartado 16. Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula
Nombre del fichero: PCTG2022001_PPT_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: ANEXO VI_modelo.docx
Tipo de fichero: Modelo de proposición económica
Nombre del fichero: espd-request.zip
Tipo de fichero: DEUC
Nombre del fichero: PCTG2022001_Memoria_F.pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Nombre del fichero: Mod_PPT.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Versión corregida del Presupuesto de la instalación del Lote 1, instalación de Paseo Mikeletegi 56
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_obra_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo de contrato de obra
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_mto_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo contrato de mantenimiento
Nombre del fichero: 2022 Convenio gestion licitaciones RPTE_v3_actualizacion marzo.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Convenio de gestión de la contratación conjunta
Pueden presentarse ofertas para
Todos los lotes
Lotes
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa en los edificios B2, B8, B9 y A1.1 del Campus de Miramón.
Valor estimado
315.808,75
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
382.128,59
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia en los edificios 101, 105+103, 407 y 612+Parking del Campus de Zamudio y del Edificio Sede del Campus de Leioa.
Valor estimado
877.149,74
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
1.061.351,19
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica flotante para el Parque Tecnológico de Álava en el edificio Central.
Valor estimado
158.400
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
191.664
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
30/05/2022 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Apertura Sobre A
Fecha de apertura: 31/05/2022 09:00
Pública: No
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Apertura del Sobre C
Fecha de apertura: 13/06/2022 13:00
Pública: No
Lugar: https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_ptg_es.html
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_ptg_es.html
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Apertura del Sobre B
Fecha de apertura: 02/06/2022 10:00
Pública: No
Lugar: Privada
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Privada
Acuerdos de la mesa/comité
Descripción: Acta Calificación Sobre A
Fichero: PCTG2022001 Acta calificación Sobre A_F.pdf
Aclaración al pliego
Aclaración: Cambio en el punto 3 del apartado 16. Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula de la Carátula: El cronograma únicamente deberá recoger la sucesión de las fases del proyecto, sin que del mismo pueda concluirse el plazo de ejecución propuesto, ya que es objeto de valoración mediante fórmula (Sobre C). Por tanto no deberá figurar en ningún caso la unidad temporal o cualquier otro aspecto que pudiera permitir el plazo ofertado.
Fecha aclaración: 19/05/2022
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
22/04/2022 12:16
Fecha de la última publicación
30/05/2022 14:17
Expediente
PCTG2022001
Tipo de contrato
Obras
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato para la ejecución de obra y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo sin excedentes en la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi.
Expediente
PCTG2022001
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
Sí
Estado de la tramitación
Plazo cerrado
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Tipo de contrato
Obras
Recurso
No
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Organo contratación
Consejo de Administración
Entidad tramitadora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Mesa contratación
Mesa de Contratación - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Asuntos económicos y financieros
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA
Dirección: Paseo Mikeletegi, 53. 20009 Donostia–San Sebastián (Gipuzkoa)
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Jon Arrate Elorriaga
Función: Idazkari
Nombre: Agurtzane Eizmendi Zabala
Función: Ordezko
Nombre: Aitor Elorduy Bilbao
Función: Besterik
Nombre: María Aránzazu González de Miguel
Función: Besterik
Nombre: Amaia Bernarás Iturrioz
Función: Besterik
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Spri - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial
Localidad: Bilbao
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
Sí
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
41
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Email: licitaciones.gipuzkoa@parke.eus
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
6
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: Sí
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
Convenio de gestión de la contratación conjunta
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
1.351.358,49
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
1.635.143,77
Financiado con fondos de la UE
No
IVA(s) del presupuesto del contrato
Tipo de IVA: 21 %, tipo de IVA general
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del precio final ofertado, excluido el IVA
Ficheros
Nombre del fichero: ANEXO VI_modelo.docx
Tipo de fichero: Modelo de proposición económica
Nombre del fichero: espd-request.zip
Tipo de fichero: DEUC
Nombre del fichero: PCTG2022001_PCAP_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: 2022 Convenio gestion licitaciones RPTE_v3_actualizacion marzo.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Convenio de gestión de la contratación conjunta
Nombre del fichero: PCTG2022001_Memoria_F.pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Nombre del fichero: PCTG2022001_PPT_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_mto_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo contrato de mantenimiento
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_obra_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo de contrato de obra
Nombre del fichero: Mod_PPT.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Versión corregida del Presupuesto de la instalación del Lote 1, instalación de Paseo Mikeletegi 56
Nombre del fichero: PCTG2022001_Caratula_v20220519_F.pdf
Tipo de fichero: Carátula
Observaciones del fichero: Versión de 19 de mayo de 2022 , con cambios en el punto 3 del apartado 16. Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula
Pueden presentarse ofertas para
Todos los lotes
Lotes
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa en los edificios B2, B8, B9 y A1.1 del Campus de Miramón.
Valor estimado
315.808,75
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
382.128,59
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia en los edificios 101, 105+103, 407 y 612+Parking del Campus de Zamudio y del Edificio Sede del Campus de Leioa.
Valor estimado
877.149,74
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
1.061.351,19
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica flotante para el Parque Tecnológico de Álava en el edificio Central.
Valor estimado
158.400
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
191.664
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
30/05/2022 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Apertura Sobre A
Fecha de apertura: 31/05/2022 09:00
Pública: No
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Apertura del Sobre C
Fecha de apertura: 13/06/2022 13:00
Pública: No
Lugar: https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_ptg_es.html
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_ptg_es.html
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Apertura del Sobre B
Fecha de apertura: 02/06/2022 10:00
Pública: No
Lugar: Privada
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Privada
Aclaración al pliego
Aclaración: Cambio en el punto 3 del apartado 16. Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula de la Carátula: El cronograma únicamente deberá recoger la sucesión de las fases del proyecto, sin que del mismo pueda concluirse el plazo de ejecución propuesto, ya que es objeto de valoración mediante fórmula (Sobre C). Por tanto no deberá figurar en ningún caso la unidad temporal o cualquier otro aspecto que pudiera permitir el plazo ofertado.
Fecha aclaración: 19/05/2022
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
22/04/2022 12:16
Fecha de la última publicación
19/05/2022 11:07
Expediente
PCTG2022001
Tipo de contrato
Obras
Estado de la tramitación
Abierto / Plazo de presentación
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato para la ejecución de obra y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo sin excedentes en la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi.
Expediente
PCTG2022001
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
Sí
Estado de la tramitación
Abierto / Plazo de presentación
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Tipo de contrato
Obras
Recurso
No
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Organo contratación
Consejo de Administración
Entidad tramitadora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Mesa contratación
Mesa de Contratación - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Asuntos económicos y financieros
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA
Dirección: Paseo Mikeletegi, 53. 20009 Donostia–San Sebastián (Gipuzkoa)
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Jon Arrate Elorriaga
Función: Idazkari
Nombre: Agurtzane Eizmendi Zabala
Función: Ordezko
Nombre: Aitor Elorduy Bilbao
Función: Besterik
Nombre: María Aránzazu González de Miguel
Función: Besterik
Nombre: Amaia Bernarás Iturrioz
Función: Besterik
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Spri - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial
Localidad: Bilbao
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
Sí
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
41
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Email: licitaciones.gipuzkoa@parke.eus
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
6
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: Sí
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
Convenio de gestión de la contratación conjunta
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
1.351.358,49
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
1.635.143,77
Financiado con fondos de la UE
No
IVA(s) del presupuesto del contrato
Tipo de IVA: 21 %, tipo de IVA general
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del precio final ofertado, excluido el IVA
Ficheros
Nombre del fichero: ANEXO VI_modelo.docx
Tipo de fichero: Modelo de proposición economica
Nombre del fichero: espd-request.zip
Tipo de fichero: DEUC
Nombre del fichero: PCTG2022001_PCAP_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: 2022 Convenio gestion licitaciones RPTE_v3_actualizacion marzo.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Convenio de gestión de la contratación conjunta
Nombre del fichero: PCTG2022001_Memoria_F.pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Nombre del fichero: PCTG2022001_PPT_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_mto_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo contrato de mantenimiento
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_obra_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo de contrato de obra
Nombre del fichero: Mod_PPT.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Versión corregida del Presupuesto de la instalación del Lote 1, instalación de Paseo Mikeletegi 56
Nombre del fichero: PCTG2022001_Caratula_v20220519_F.pdf
Tipo de fichero: Carátula
Observaciones del fichero: Versión de 19 de mayo de 2022 , con cambios en el punto 3 del apartado 16. Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula
Pueden presentarse ofertas para
Todos los lotes
Lotes
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa en los edificios B2, B8, B9 y A1.1 del Campus de Miramón.
Valor estimado
315.808,75
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
382.128,59
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia en los edificios 101, 105+103, 407 y 612+Parking del Campus de Zamudio y del Edificio Sede del Campus de Leioa.
Valor estimado
877.149,74
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
1.061.351,19
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica flotante para el Parque Tecnológico de Álava en el edificio Central.
Valor estimado
158.400
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
191.664
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
30/05/2022 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Apertura Sobre A
Fecha de apertura: 31/05/2022 09:00
Pública: No
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Apertura del Sobre C
Fecha de apertura: 13/06/2022 13:00
Pública: No
Lugar: https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_ptg_es.html
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_ptg_es.html
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Apertura del Sobre B
Fecha de apertura: 02/06/2022 10:00
Pública: No
Lugar: Privada
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Privada
Aclaración al pliego
Aclaración: Cambio en el punto 3 del apartado 16. Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula de la Carátula: El cronograma únicamente deberá recoger la sucesión de las fases del proyecto, sin que del mismo pueda concluirse el plazo de ejecución propuesto, ya que es objeto de valoración mediante fórmula (Sobre C). Por tanto no deberá figurar en ningún caso la unidad temporal o cualquier otro aspecto que pudiera permitir el plazo ofertado.
Fecha aclaración: 19/05/2022
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
22/04/2022 12:16
Fecha de la última publicación
10/05/2022 19:20
Expediente
PCTG2022001
Tipo de contrato
Obras
Estado de la tramitación
Abierto / Plazo de presentación
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato para la ejecución de obra y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo sin excedentes en la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi.
Expediente
PCTG2022001
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
Sí
Estado de la tramitación
Abierto / Plazo de presentación
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Tipo de contrato
Obras
Recurso
No
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Organo contratación
Consejo de Administración
Entidad tramitadora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Mesa contratación
Mesa de Contratación - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Asuntos económicos y financieros
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA
Dirección: Paseo Mikeletegi, 53. 20009 Donostia–San Sebastián (Gipuzkoa)
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Jon Arrate Elorriaga
Función: Idazkari
Nombre: Agurtzane Eizmendi Zabala
Función: Ordezko
Nombre: Aitor Elorduy Bilbao
Función: Besterik
Nombre: María Aránzazu González de Miguel
Función: Besterik
Nombre: Amaia Bernarás Iturrioz
Función: Besterik
Quorum mínimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Spri - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial
Localidad: Bilbao
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
Sí
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
41
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Email: licitaciones.gipuzkoa@parke.eus
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
6
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: Sí
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
Versión corregida a 25 de abril de 2022, con nuevos criterios de solvencia (punto 15) y ampliación del plazo de presentación de solicitudes (punto 14) y 10 de mayo de 2022 con correcciones en presupuesto y potencias de los equipos (punto 7) y nueva ampliación de plazo de presentación de solicitudes
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
1.351.358,49
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
1.635.143,77
Financiado con fondos de la UE
No
IVA(s) del presupuesto del contrato
Tipo de IVA: 21 %, tipo de IVA general
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del precio final ofertado, excluido el IVA
Ficheros
Nombre del fichero: PCTG2022001_PCAP_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: PCTG2022001_Caratula_v20220510_F.pdf
Tipo de fichero: Carátula
Observaciones del fichero: Versión corregida a 25 de abril de 2022, con nuevos criterios de solvencia (punto 15) y ampliación del plazo de presentación de solicitudes (punto 14) y 10 de mayo de 2022 con correcciones en presupuesto y potencias de los equipos (punto 7) y nueva ampliación de plazo de presentación de solicitudes
Nombre del fichero: PCTG2022001_PPT_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: ANEXO VI_modelo.docx
Tipo de fichero: Modelo de proposición economica
Nombre del fichero: espd-request.zip
Tipo de fichero: DEUC
Nombre del fichero: PCTG2022001_Memoria_F.pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Nombre del fichero: Mod_PPT.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Versión corregida del Presupuesto de la instalación del Lote 1, instalación de Paseo Mikeletegi 56
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_obra_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo de contrato de obra
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_mto_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo contrato de mantenimiento
Nombre del fichero: 2022 Convenio gestion licitaciones RPTE_v3_actualizacion marzo.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Convenio de gestión de la contratación conjunta
Pueden presentarse ofertas para
Todos los lotes
Lotes
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa en los edificios B2, B8, B9 y A1.1 del Campus de Miramón.
Valor estimado
315.808,75
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
382.128,59
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia en los edificios 101, 105+103, 407 y 612+Parking del Campus de Zamudio y del Edificio Sede del Campus de Leioa.
Valor estimado
877.149,74
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
1.061.351,19
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica flotante para el Parque Tecnológico de Álava en el edificio Central.
Valor estimado
158.400
Presupuesto del contrato sin IVA
1.351.358,49
Presupuesto del contrato con IVA
191.664
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos:
0
Número mínimo de candidatos:
0
Número máximo de candidatos:
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
30/05/2022 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Apertura Sobre A
Fecha de apertura: 31/05/2022 09:00
Pública: No
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Apertura del Sobre C
Fecha de apertura: 13/06/2022 13:00
Pública: No
Lugar: https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_ptg_es.html
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_ptg_es.html
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Apertura del Sobre B
Fecha de apertura: 02/06/2022 10:00
Pública: No
Lugar: Privada
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Privada
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de la primera publicación
22/04/2022 12:16
Fecha de la última publicación
25/04/2022 17:00
Expediente
PCTG2022001
Tipo de contrato
Obras
Estado de la tramitación
Abierto / Plazo de presentación
Presupuesto del contrato sin IVA
1.277.554,94
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato para la ejecución de obra y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo sin excedentes en la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi.
Expediente
PCTG2022001
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
Sí
Estado de la tramitación
Abierto / Plazo de presentación
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Tipo de contrato
Obras
Recurso
No
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Organo contratación
Consejo de Administración
Entidad tramitadora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Mesa contratación
Mesa de Contratación - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Asuntos económicos y financieros
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA
Dirección: Paseo Mikeletegi, 53. 20009 Donostia–San Sebastián (Gipuzkoa)
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Jon Arrate Elorriaga
Función: Idazkari
Nombre: Agurtzane Eizmendi Zabala
Función: Ordezko
Nombre: Aitor Elorduy Bilbao
Función: Besterik
Nombre: María Aránzazu González de Miguel
Función: Besterik
Nombre: Amaia Bernarás Iturrioz
Función: Besterik
Quorum minimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Spri - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial
Localidad: Bilbao
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
Sí
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
41
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Número previsto de candidatos
0
Número mínimo de candidatos
0
Número máximo de candidatos
0
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentacion de las ofertas o solicitudes de participacion
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Email: licitaciones.gipuzkoa@parke.eus
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participacion
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
6
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: Sí
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
Versión corregida a 25 de abril de 2022, con nuevos criterios de solvencia (punto 15) y ampliación del plazo de presentación de solicitudes (punto 14)
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
1.277.554,94
Presupuesto del contrato sin IVA
1.277.554,94
Presupuesto del contrato con IVA
1.545.841,48
Financiado con fondos de la UE
No
IVA(s) del presupuesto del contrato
Tipo de IVA: 21 %, tipo de IVA general
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del precio final ofertado, excluido el IVA
Ficheros
Nombre del fichero: ANEXO VI_modelo.docx
Tipo de fichero: Modelo de proposición economica
Nombre del fichero: espd-request.zip
Tipo de fichero: DEUC
Nombre del fichero: PCTG2022001_PCAP_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: PCTG2022001_Caratula_vf2.pdf
Tipo de fichero: Carátula
Observaciones del fichero: Versión corregida a 25 de abril de 2022, con nuevos criterios de solvencia (punto 15) y ampliación del plazo de presentación de solicitudes (punto 14)
Nombre del fichero: 2022 Convenio gestion licitaciones RPTE_v3_actualizacion marzo.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Convenio de gestión de la contratación conjunta
Nombre del fichero: PCTG2022001_Memoria_F.pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Nombre del fichero: PCTG2022001_PPT_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_mto_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo contrato de mantenimiento
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_obra_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo de contrato de obra
Pueden presentarse ofertas para
Todos los lotes
Lotes
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa en los edificios B2, B8, B9 y A1.1 del Campus de Miramón.
Valor estimado
315.808,75
Presupuesto del contrato sin IVA
1.277.554,94
Presupuesto del contrato con IVA
382.128,59
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos
0
Número mínimo de candidatos
0
Número máximo de candidatos
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia en los edificios 101, 105+103, 407 y 612+Parking del Campus de Zamudio y del Edificio Sede del Campus de Leioa.
Valor estimado
801.746,19
Presupuesto del contrato sin IVA
1.277.554,94
Presupuesto del contrato con IVA
970.112,89
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos
0
Número mínimo de candidatos
0
Número máximo de candidatos
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica flotante para el Parque Tecnológico de Álava en el edificio Central.
Valor estimado
160.000
Presupuesto del contrato sin IVA
1.277.554,94
Presupuesto del contrato con IVA
193.600
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos
0
Número mínimo de candidatos
0
Número máximo de candidatos
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
23/05/2022 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Apertura del sobre A
Fecha de apertura: 23/05/2022 15:30
Pública: No
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Apertura del sobre C
Fecha de apertura: 08/06/2022 10:00
Pública: Sí
Lugar: https://apps.euskadi.eus/appcont/lizitazioa/directo_ptg_es.html
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Ver punto 14 del PCAP
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Apertura del sobre B
Fecha de apertura: 30/05/2022 13:00
Pública: Sí
Lugar: Sede de PCTG
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Ver punto 14 del PCAP
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No
INFORMACIÓN PUBLICACIÓN HISTÓRICA
Fecha de publicación
22/04/2022 12:16
Expediente
PCTG2022001
Tipo de contrato
Obras
Estado de la tramitación
Abierto / Plazo de presentación
Presupuesto del contrato sin IVA
1.277.554,94
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Objeto del contrato
Contrato para la ejecución de obra y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo sin excedentes en la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi.
Expediente
PCTG2022001
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
Sí
Estado de la tramitación
Abierto / Plazo de presentación
Tramitación
Ordinaria
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Tipo de contrato
Obras
Recurso
No
Licitación electrónica
Sí
Licitación KPE
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Poder adjudicador
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
Entidad impulsora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Organo contratación
Consejo de Administración
Entidad tramitadora
A20479275 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Mesa contratación
Mesa de Contratación - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
Tipo poder
Otro
Principal actividad
Asuntos económicos y financieros
Contacto Administrativo
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA
Dirección: Paseo Mikeletegi, 53. 20009 Donostia–San Sebastián (Gipuzkoa)
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Componente de la mesa/comité
Nombre: Jon Arrate Elorriaga
Función: Idazkari
Nombre: Agurtzane Eizmendi Zabala
Función: Ordezko
Nombre: Aitor Elorduy Bilbao
Función: Besterik
Nombre: María Aránzazu González de Miguel
Función: Besterik
Nombre: Amaia Bernarás Iturrioz
Función: Besterik
Quorum minimo de apertura
2
Órgano de recurso
Descripción: Spri - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial
Localidad: Bilbao
Principal: Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV's
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
Sí
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Duración del contrato
Meses
Plazo
41
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
Número previsto de candidatos
0
Número mínimo de candidatos
0
Número máximo de candidatos
0
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentacion de las ofertas o solicitudes de participacion
Dirección: https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Dirección Web: http://www.parke.eus/gipuzkoa
Teléfono: +34 943011000
Email: licitaciones.gipuzkoa@parke.eus
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participacion
Descripción: Español
Descripción: Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta
Meses
(a partir de la recepción de ofertas)
6
Cláusulas especiales
Tipo: Medioambientales
Criterios de Adjudicación: Sí
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Observaciones del fichero
Convenio de gestión de la contratación conjunta
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
No
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
1.277.554,94
Presupuesto del contrato sin IVA
1.277.554,94
Presupuesto del contrato con IVA
1.545.841,48
Financiado con fondos de la UE
No
IVA(s) del presupuesto del contrato
Tipo de IVA: 21 %, tipo de IVA general
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5% del precio final ofertado, excluido el IVA
Ficheros
Nombre del fichero: ANEXO VI_modelo.docx
Tipo de fichero: Modelo de proposición economica
Nombre del fichero: espd-request.zip
Tipo de fichero: DEUC
Nombre del fichero: PCTG2022001_PCAP_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: 2022 Convenio gestion licitaciones RPTE_v3_actualizacion marzo.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Convenio de gestión de la contratación conjunta
Nombre del fichero: PCTG2022001_Memoria_F.pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Nombre del fichero: PCTG2022001_Caratula_F.pdf
Tipo de fichero: Carátula
Nombre del fichero: PCTG2022001_PPT_F.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_mto_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo contrato de mantenimiento
Nombre del fichero: PCTG2022001_Contrato_obra_F.pdf
Tipo de fichero: Otros
Observaciones del fichero: Modelo de contrato de obra
Pueden presentarse ofertas para
Todos los lotes
Lotes
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa en los edificios B2, B8, B9 y A1.1 del Campus de Miramón.
Valor estimado
315.808,75
Presupuesto del contrato sin IVA
1.277.554,94
Presupuesto del contrato con IVA
382.128,59
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos
0
Número mínimo de candidatos
0
Número máximo de candidatos
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica para el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia en los edificios 101, 105+103, 407 y 612+Parking del Campus de Zamudio y del Edificio Sede del Campus de Leioa.
Valor estimado
801.746,19
Presupuesto del contrato sin IVA
1.277.554,94
Presupuesto del contrato con IVA
970.112,89
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos
0
Número mínimo de candidatos
0
Número máximo de candidatos
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Objeto del contrato
Instalación solar fotovoltaica flotante para el Parque Tecnológico de Álava en el edificio Central.
Valor estimado
160.000
Presupuesto del contrato sin IVA
1.277.554,94
Presupuesto del contrato con IVA
193.600
Financiado con fondos de la UE
No
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
Se aceptan variantes
No
Número máximo de variantes
0
Se aceptan opciones
No
Prórrogas
No
Duración del lote
Meses
Plazo
41
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Número previsto de candidatos
0
Número mínimo de candidatos
0
Número máximo de candidatos
0
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
CPV's:
CPV: Instalación solar
Principal: Sí
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio: Propuesta económica
Ponderación: 60
NUTS del lugar ejecución principal:
Código NUTS: ES21
Principal: Sí
Descripción: País Vasco
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
16/05/2022 14:00
Apertura de plicas Capacidad y solvencia
Descripción: Apertura sobre A
Fecha de apertura: 16/05/2022 15:30
Pública: No
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción: Apertura del sobre C
Fecha de apertura: 01/06/2022 09:00
Pública: Sí
Lugar: https://apps.euskadi.eus/appcont/lizitazioa/directo_ptg_es.html
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Ver punto 14 del PCAP
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción: Apertura del sobre B
Fecha de apertura: 24/05/2022 13:30
Pública: No
Lugar: Sede de PCTG
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Ver punto 14 del PCAP
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Publicar automáticamente en el DOUE
No