contrato de obra para la reforma de un local de oficinas en el Ayuntamiento de Lezama

Objeto del contrato

Expediente

B081-2022-00014

Contrato menor

Contrato en la gestión del Covid-19

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Procedimiento de adjudicación

Abierto Simplificado

Acuerdo Marco

Sistema dinámico de adquisición

Contratación conjunta

Encargo a medios propios

Estado de la tramitación

Modificación contrato

Tramitación

Ordinaria

Tipo de contrato

Obras

Recurso

Licitación electrónica

Sí

Dirección web de Licitación electrónica

https://apps.bizkaia.eus/kontratazioa/licitacion/solicitud?numexpediente=B081-2022-00014

Licitación KPE

Comunicación

Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación

Poder adjudicador

Ayuntamiento de Lezama

Código NUTS

ES213

Dirección Postal

Barrio de Aretxalde, 1. 48196 Lezama (Bizkaia)

Dirección Web

http://www.lezama.org

Entidad impulsora

P4809400G - Ayuntamiento de Lezama

Dirección Postal

Barrio de Aretxalde, 1.48196 Lezama(Bizkaia)

Organo contratación

Alcalde

Mesa contratación

Mesa de Contratación - Ayuntamiento de Lezama

Tipo poder

Autoridad regional o local

Principal actividad

Servicios públicos generales

Contacto Administrativo

Nombre y Apellidos

SECRETARIA

Dirección

ARETXALDE

udala@lezama.org

Teléfono

+34 944556007

Contacto Técnico

Nombre y Apellidos

AYUNTAMIENTO DE LEZAMA

Dirección

ARETXALDE

udala@lezama.org

Teléfono

+34 944556007

Órgano de recurso

Descripción

AYUNTAMIENTO DE LEZAMA

Dirección Postal

ARETXALDE

Localidad

LEZAMA

Código Postal

48196

Principal

Sí

El contrato es adjudicado por una central de compras

CPV

45000000-7 - Trabajos de construcción (Principal)

Lugar de ejecución principal en la UE

Sí

NUTS del lugar ejecución principal

Código NUTS

ES213 - Bizkaia (Principal)

Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)

División en lotes

Se aceptan variantes

Se aceptan opciones

Precios unitarios

Modo de acceso a los pliegos

www.contratacion.euskadi.eus

Duración del contrato

140 Días

Prórrogas

La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta

Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación

Sí

Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación

Sí

Criterios de adjudicación

Pluralidad de criterios

Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)

Criterio

oferta económica

Ponderación

Criterios de calidad (en su caso)

Criterio

memoria de ejecución de obra

Ponderación

Criterio

memoria constructiva de obra

Ponderación

Criterio

ampliación plazo de garantía

Ponderación

Criterio

Reducción plazo de ejecución

Ponderación

Se utilizará subasta electrónica

Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación

Dirección

ARETXALDE

Teléfono

+34 944556007

udala@lezama.org

Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación

Lenguaje

ES - Español

Lenguaje

EU - Euskera

Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico

Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta

12 Meses

Cláusulas especiales

Tipo

Medioambientales

Criterios de Adjudicación

Condiciones especiales de ejecución

Criterios de solvencia técnica

Contratos reservados

Otros

Tipo

Sociales

Criterios de Adjudicación

Condiciones especiales de ejecución

Criterios de solvencia técnica

Contratos reservados

Otros

Tipo

Igualdad de Mujeres y Hombres

Condiciones especiales de ejecución

Sí

Reservado a talleres protegidos

A ejecutar en un programa de empleo protegido

Condiciones de ejecución del contrato

Garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promoción profesional, fomento de la conciliación familiar y laboral.

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Se trata de contratos periódicos

Se utilizará el pedido electrónico

Se aceptará la facturación electrónica

Sí

Se utilizará el pago electrónico

Ficheros

Nombre del fichero

pliego condiciones.pdf

Tipo de fichero

Pliego de bases técnicas

Nombre del fichero

cuadro de características.pdf

Tipo de fichero

Otros

Nombre del fichero

pliego clausulas adm.pdf

Tipo de fichero

Pliego de cláusulas administrativas particulares

Nombre del fichero

memoria justificativa.pdf

Tipo de fichero

Otros

Nombre del fichero

proyecto.pdf

Tipo de fichero

Otros

Nombre del fichero

DOCUMENTACION GRAFICA.pdf

Tipo de fichero

Otros

Nombre del fichero

mobiliario.docx

Tipo de fichero

Otros

Nombre del fichero

mobiliario.docx

Tipo de fichero

Otros

Nombre del fichero

nota aclaratoria.pdf

Tipo de fichero

Otros

Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

05/08/2022 13:59

Apertura de plicas Capacidad y solvencia

Descripción

contrato de obra para la reforma de un local de oficinas en el Ayuntamiento de Lezama

Fecha de apertura

16/08/2022 09:20

Pública

Lugar

ARETXALDE

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura

Apertura de plicas Fórmulas

Descripción

contrato de obra para la reforma de un local de oficinas en el Ayuntamiento de Lezama

Fecha de apertura

23/08/2022 09:00

Pública

Sí

Lugar

ARETXALDE

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura

Acuerdos de la mesa/comité

Descripción

Acta de Mesa de apertura

Fichero

acta A reforma ayuntamiento.pdf

Descripción

Acta de Mesa de apertura

Fichero

acta reforma ayuntamiento.pdf

Empresas Licitadoras

Razón Social

CONSTRUCCIONES APLIBUR S.L.

CIF

B09588740

Es Pyme

Sí

Sede Social Unión Europea

Sí

Código NUTS

ES412

Provincia

Burgos

Municipio

Burgos

Dirección Postal

C/ Juan Padilla nº11, oficina 6

Código postal

09006

Teléfono 1

+34 650392657

aplibur@aplibur.com

Razón Social

OHNER INNOVACION, S.L.

CIF

B95698825

Es Pyme

Sí

Sede Social Unión Europea

Sí

Código NUTS

ES213

Provincia

Bizkaia

Municipio

Mungia

Dirección Postal

ORTUZARRA KALEA 39

Código postal

48100

Teléfono 1

+34 944521752

o.guinea@ohner.es

Razón Social

E3D 2008, S.L.

CIF

B95670832

Es Pyme

Sí

Sede Social Unión Europea

Sí

Código NUTS

ES213

Provincia

Bizkaia

Municipio

Mungia

Dirección Postal

C/ ERMITAZPI 9

Código postal

48100

Teléfono 1

+34 649211612

administracion@e3d.com.es

Razón Social

ERAKUS ARQUITECTURA DE INTERIORES S.A

CIF

A48843106

Es Pyme

Sí

Sede Social Unión Europea

Sí

Código NUTS

ES213

Provincia

Bizkaia

Municipio

Arrigorriaga

Dirección Postal

polig.martiartu, calle 1, nave 32

Código postal

48480

Teléfono 1

+34 946713547

administracion@erakus.com

Nº de licitadores presentados

Nº de ofertas recibidas de pyme

Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE

Nº de ofertas recibidas de terceros países

Nº de ofertas recibidas por vía electrónica

Adjudicación

Oferta Adjudicataria

Oferta base

Precio sin IVA

Precio con IVA

Fecha adjudicación

12/09/2022

Plazo

140 Días

Fecha inicio plazo

21/09/2022

Empresa Adjudicataria

Razón social

E3D 2008, S.L.

CIF

B95670832

Lugar de ejecución principal en la UE

Sí

NUTS del lugar ejecución principal

ES213 - Bizkaia (Principal)

Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación

Documentos resolución

Nombre del fichero

decreto adjudicacion ayuntamiento.pdf

Tipo de fichero

Resolución Definitiva - Resolución de adjudicación