Ejecuci�n del Proyecto de Renovaci�n del �rea de Cobro de Zarautz Barrera y Zarautz M/O.

Poder Adjudicador:

A20783023 - BIDEGI, S.A.
Código NUTS: ES212
Dirección postal: Asti auzoa, nº 631-A. 20800 Zarautz (Gipuzkoa)
Dirección Web: http://www.bidegi.eus

Ámbito:

Gipuzkoa

Entidad Impulsora:

A20783023 - BIDEGI, S.A.
Dirección postal: Asti auzoa, nº 631-A.
20800 Zarautz
(Gipuzkoa)

Órgano de Contratación:

Consejo de Administración

Entidad Tramitadora:

A20783023 - BIDEGI, S.A.
Dirección postal: Asti auzoa, nº 631-A.
20800 Zarautz
(Gipuzkoa)

Mesa de contratación:

Mesa de Contratación - BIDEGI, S.A.

Tipo de poder:

Autoridad regional o local

Actividad Principal:

Otra actividad

Otra actividad principal:

Construcción, mantenimiento y explotación de Autopistas

El contrato es adjudicado por una central de compras:

No

Obtención de documentación e información:

Contacto Técnico
Dirección postal: Asti auzoa, nº 631-A.
20800 Zarautz
(Gipuzkoa)
Teléfono: 943311301

Órgano de recurso:

Nombre: Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales de Gipuzkoa
Dirección: Plaza Gipuzkoa s/n. 20004 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Localidad: Donostia-San Sebastián
Código postal: 20004
País: ES
Teléfono: +34 943112111
Correo electrónico: gipuzkoa@gipuzkoa.eus
Web: http://www.gipuzkoa.eus/es/aldundia/gobernantza-eta-gizartearekiko-komunikazioa/kontratazio-errekurtsoen-auzitegia
Órgano de recurso principal: Sí

Servicio de información sobre recursos::

Nombre: Contacto Técnico
Dirección: Asti auzoa, nº 631-A.
Localidad: Zarautz
Código postal: 20800
País: ES
Órgano de recurso principal: No

Tipo del Contrato:

Obras

Objeto del contrato:

Ejecución del Proyecto de Renovación del Área de Cobro de Zarautz Barrera y Zarautz M/O.

CPV:

45220000-5 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción (Principal)

Lugar ejecución principal en la Unión Europea:

Sí

NUTS del lugar de ejecución principal:

ES212 - Gipuzkoa (Principal)

Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP):

No

División en lotes:

No

Se aceptan variantes:

No

Información sobre las opciones:

No

Precios unitarios:

No

Valor estimado:

6.129.264,22

Presupuesto del contrato sin IVA:

6.129.264,22

Presupuesto del contrato con IVA:

7.416.409,71

IVA(s) del presupuesto del contrato:

(21%)

Modo de acceso a los pliegos:

https://www.contratacion.euskadi.eus/

Reservado a talleres protegidos:

No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:

No

Prórrogas:

No

Duración del contrato o plazo de ejecución:

18 Meses

Tramitación:

Ordinaria

Procedimiento de adjudicación:

Abierto

El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar el contrato sobre la base de las ofertas iniciales sin negociación:

No

Aplicación del procedimiento en fases sucesivas con el fin de reducir gradualmente el número de soluciones que se examinarán o de ofertas que se negociarán:

No

Se realizará una subasta electrónica:

No

Se trata de contratos periódicos:

No

Se utilizará el pedido electrónico:

No

Otros compradores pueden utilizar el sistema dinámico de adquisición:

No

Se aceptará la facturación electrónica:

No

Se utilizará el pago electrónico:

No

Situación económica y financiera:

Sí

Capacidad técnica y profesional:

No

La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta:

No

Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:

No

Criterios de adjudicación:

Pluralidad de criterios

Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):

Criterio: Memoria técnica
Ponderación: 32

Criterio: Planificación y coordinación de la obra
Ponderación: 10

Criterio: Recursos materiales y humanos particularizados
Ponderación: 1,5

Criterio: Plan de calidad
Ponderación: 3

Criterio: Propuesta de documentación As-built
Ponderación: 2,5

Criterio: Precio
Ponderación: 51

Contrato Menor:

No

Acuerdo Marco:

No

Otros compradores pueden utilizar el sistema dinámico de adquisición:

No

Sistema dinámico de adquisición:

No

Contratación conjunta:

No

Recurso:

Sí

Financiado con fondos de la Unión Europea:

No

Lugar de presentación de solicitudes:

Dirección postal: http://www.contratacion.euskadi.eus dentro del apartado Licitar Electrónicamente.
Teléfono: 945016298

Fecha límite de presentación:

23/03/2021 14:00

Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:

ES - Español

EU - Euskera

Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:

6 Meses

Depósitos y garantías exigidos:

Definitivo , 5% del importe de adjudicación

Cláusulas administrativas particulares:

AKPA (PDF 787 KB)

PCAP (PDF 799 KB)

Otros:

Proyecto (ZIP 113 MB)

Documento europeo único de contratación electrónico (DEUC):

espd-request (ZIP 87 KB)

DEUC servicio en línea
DEUC instrucciones

Memoria justificativa:

Informe de Necesidad (PDF 415 KB)

Aprobación del expediente:

Propuesta licitación C.A. (29.01.21) (PDF 390 KB)

Publicaciones DOUE:

Nº Boletín: 54355-2021-ES
Fecha de envío: 29/01/2021
Fecha de publicación: 03/02/2021

Nº Boletín: 117176-2021-ES
Fecha de envío: 04/03/2021
Fecha de publicación: 09/03/2021

Observaciones:

Ampliación del plazo de presentación de ofertas hasta el 23 de marzo de 2021.

Sociales:

Adopción de medidas de promoción de la igualdad de género

Lugares de aplicación:

Condiciones especiales de ejecución

Descarga de documentación:

Descripción: SEGÚN LO RECOGIDO EN EL APARTADO 39.2 DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES.

Nº de licitadores presentados:

3

Nº de ofertas recibidas de pyme:

0

Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE:

0

Nº de ofertas recibidas de terceros países:

0

Nº de ofertas recibidas por vía electrónica:

3

Empresas Licitadoras:

Razón social: UTE PEAJE ZARAUTZ
CIF/NIF: U06788814
Clasificación: ENI
Es PYME: No
Sede Social Unión Europea: Sí
Código NUTS: ES212
Provincia: Gipuzkoa
Municipio: Donostia / San Sebastián
Dirección postal: Paseo Miramon, 185
Código postal: 20014
Teléfono 1: 943831100
Email: estudios@consamenabar.es

Razón social: UTE CAMPEZO-ELEKTRA-GERTEK
Clasificación: UTE
Es PYME: No
Sede Social Unión Europea: Sí

Razón social: UTE INDRA-MARIEZCURRENA-ZUBIEDER
Clasificación: UTE
Es PYME: No
Sede Social Unión Europea: Sí

Adjudicación

Fecha de la adjudicación:

30/04/2021

Resolución:

Propuesta adjudicación (30.04.21) (PDF 459 KB)
30/04/2021

Otros:

Informe de adjudicación (PDF 559 KB)
19/04/2021

Datos de adjudicación:

Plazo: 18 Meses
Razón social: UTE PEAJE ZARAUTZ
Precio sin IVA: 5.265.037,96
Precio con IVA: 6.370.695,93
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES212 - Gipuzkoa
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No

Desierto

No existe información para los desiertos

Desistimiento / Renuncia

No existe información para el desistimiento / renuncia

Resolución de recurso

No existe información para la resolución de recurso

Formalización Contrato

Contrato:

Contrato y pliegos (PDF 2 MB)
24/05/2021

Fecha de publicación:

31/05/2021

Datos de la formalización:

Plazo: 18 MESES
Razón social: UTE PEAJE ZARAUTZ
Fecha de firma: 24/05/2021

Informe acuerdos de la mesa:

Resolución del Director General para la ampliación de plazo de presentación de ofertas.
Fichero: Resolución D.G. ampliación de plazo (PDF 449 KB)

Acta ampliación de plazo de presentación ofertas
Fichero: Acta ampliación de plazo (PDF 3 MB)

Informe técnico (Archivo nº 2)
Fichero: Informe Técnico (Archivo nº2) (PDF 624 KB)

Acta apertura archivo electrónico nº 1
Fichero: Acta archivo nº1 (PDF 4 MB)

Acta apertura archivo electrónico nº 2
Fichero: Acta archivo nº2 (PDF 4 MB)

Acta apertura archivo electrónico nº 3
Fichero: Acta archivo nº3 (PDF 3 MB)

Informe apertura de plicas:

Clasificación de la apertura: Apertura bajo formulas
Apertura archivo electrónico nº 3
Pública: Sí
Lugar: https://apps.euskadi.eus/appcont/lizitazioa/directo_bidegi_es.html
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Pública
Fecha de la Apertura: 16/04/2021 13:00

Informe aclaraciones al pliego:

Pregunta realizada por la empresa INDRA a través del correo adm@bidegi.eus
Fecha aclaración: 19/02/2021
Fichero: Aclaraciones Pliego (INDRA) (PDF 217 KB)

Preguntas realizadas por la empresa INDRA a través del correo adm@bidegi.eus
Fecha aclaración: 24/02/2021
Fichero: Aclaraciones Pliego I (INDRA) (PDF 175 KB)

Respuesta a la pregunta realizada por la empresa CAMPEZO a través de nuestro correo adm@bidegi.eus
Fecha aclaración: 01/03/2021
Fichero: Aclaraciones Pliego (CAMPEZO) (PDF 396 KB)

Respuesta a las preguntas realizadas por la empresa INDRA a través del correo adem@bidegi.eus
Fecha aclaración: 02/03/2021
Fichero: Aclaraciones Pliego II (INDRA) (PDF 176 KB)

Respuesta a las preguntas realizadas por la empresa KAPSCH a través del correo adm@bidegi.eus.
Fecha aclaración: 02/03/2021
Fichero: Aclaraciones Pliego (KAPSCH) (PDF 410 KB)

NOTA: Visita al Área de Cobro de Zarautz
Fecha aclaración: 02/03/2021
Fichero: Nota visita (PDF 158 KB)

Respuesta a la pregunta realizada por el empresa KASPCH a través del correo adm@bidegi.eus
Fecha aclaración: 04/03/2121
Fichero: Aclaraciones Pliego I (KAPSCH) (PDF 446 KB)

Respuesta a las preguntas realizadas por la empresa KASPCH al correo adm@bidegi.eus
Fecha aclaración: 10/03/2021
Fichero: Aclaraciones Pliego II (KAPSCH) (PDF 308 KB)

Respuesta a las preguntas realizadas por la empresa INDRA a través del correo adm@bidegi.eus
Fecha aclaración: 12/03/2021
Fichero: Aclaraciones Pliego III (INDRA) (PDF 195 KB)

2021JKIR0001720_00000000000000000000001

Adjudicatario:

UTE PEAJE ZARAUTZ

No existe información para el anuncio previo

CODICE 2.0-Componentes y Documentos Interoperables para la Contratación Electrónica

El proyecto CODICE es la solución técnica que ha dado la Dirección de Patrimonio del Estado, para permitir la interoperabilidad de la Contratación electrónica a nivel nacional, europeo y mundial.
Está basado en estándares (UBL,UN/CEFAC).
Normaliza los procesos de contratación electrónica desde la publicación del anuncio de información previa hasta la adjudicación del contrato.
Contempla los procesos del negocio de la contratación electrónica.
Se basa en generar documentos para cada uno de estos procesos de negocio.
De conformidad con los procedimientos y prescripciones de la Directiva 2004/18.

XML (Licitacion)
XML (Formalización)

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ÁREA DE COBRO DE ZARAUTZ BARRERA Y ZARAUTZ M/O