B050-2023-00001
- Objeto del contrato
-
Contrato de obras de urbanización para la construcción de aceras junto a la carretera BI-623
- Fecha de la primera publicación
- 03/03/2023 15:39
- Fecha de la última publicación
- 26/05/2023 15:31
- Expediente
- B050-2023-00001
- Tipo de contrato
- Obras
- Estado de la tramitación
- Adjudicación
- Presupuesto del contrato sin IVA
- 157.999,72
- Poder adjudicador
- Ayuntamiento de Izurtza
- Entidad impulsora
-
P4806000H - Ayuntamiento de Izurtza
- Dirección web de Licitación electrónica
- https://egoitza.izurtza.eus/kontratazioa/licitacion/oferta/asistenteInscripcion?numexpediente=B050-2023-00001
- Introducción
- Organismos
- Objeto Contrato
- Datos Económicos
- Ficheros
- Lotes
- Tablón Anuncios
- Gestión Ofertas
- Resolución
- Contrato
- Publicaciones
- Recurso
- Histórico
Objeto del contrato
Contrato de obras de urbanización para la construcción de aceras junto a la carretera BI-623
Expediente
B050-2023-00001
Contrato menor
No
Contrato en la gestión del Covid-19
No
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
No
Procedimiento de adjudicación
Abierto Simplificado
Acuerdo Marco
No
Sistema dinámico de adquisición
No
Contratación conjunta
No
Encargo a medios propios
No
Estado de la tramitación
Adjudicación
Tramitación
Ordinaria
Tipo de contrato
Obras
Recurso
No
Licitación electrónica
Sí
Dirección web de Licitación electrónica
Licitación KPE
No
Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Poder adjudicador
Ayuntamiento de Izurtza
Código NUTS
ES213
Dirección Postal
Barrio Elexalde, 20. 48213 Izurtza (Bizkaia)
Dirección Web
Entidad impulsora
P4806000H - Ayuntamiento de Izurtza
Dirección Postal
Barrio Elexalde, 20. 48213 Izurtza (Bizkaia)
Organo contratación
Pleno
Mesa contratación
Mesa de Contratación - Ayuntamiento de Izurtza
Tipo poder
Autoridad regional o local
Principal actividad
Servicios públicos generales
Contacto Administrativo
Nombre y Apellidos
Izurtzako Udala
Dirección
Elizalde, Izurtza
Email
udala.izurtza@bizkaia.org
Teléfono
+34 946813548
Contacto Técnico
Nombre y Apellidos
Haritz Iparraguirre Yarza
Dirección
Elizalde, Izurtza
Email
arkitektua.izurtza@bizkaia.org
Teléfono
+34 946813548
Órgano de recurso
Descripción
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO FORAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
Dirección Postal
BIZKAIA, BIZKAIA
Localidad
Izurtza
Código Postal
48000
Principal
Sí
El contrato es adjudicado por una central de compras
No
CPV
45233161-5 - Trabajos de construcción de caminos peatonales
(Principal)
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
Código NUTS
ES213
- Bizkaia
(Principal)
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
No
División en lotes
No
Se aceptan variantes
No
Se aceptan opciones
No
Precios unitarios
No
Modo de acceso a los pliegos
www.contratacion.euskadi.eus
Duración del contrato
84 Días
Prórrogas
No
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
No
Solvencia económica y financiera indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de solvencia indicados en los pliegos de contratación
Sí
Criterios de adjudicación
Pluralidad de criterios
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios)
Criterio
21b. Precio (cálculo externo)
Ponderación
50
Criterio
Ampliación del plazo de garantía
Ponderación
40
Criterios de calidad (en su caso)
Criterio
Reducción plazo de ejecución
Ponderación
10
Se utilizará subasta electrónica
No
Lugar de presentación de las ofertas o solicitudes de participación
Dirección
Elizalde, Izurtza
Teléfono
+34 946813548
Email
udala.izurtza@bizkaia.org
Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación
Lenguaje
ES - Español
Lenguaje
EU - Euskera
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
No
Cláusulas especiales
Tipo
Medioambientales
Condiciones especiales de ejecución
Sí
Tipo
Sociales
Criterios de Adjudicación
No
Condiciones especiales de ejecución
No
Criterios de solvencia técnica
No
Contratos reservados
No
Otros
No
Tipo
Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación
No
Condiciones especiales de ejecución
No
Criterios de solvencia técnica
No
Contratos reservados
No
Otros
No
Reservado a talleres protegidos
No
A ejecutar en un programa de empleo protegido
No
Condiciones de ejecución del contrato
Gestión de residuos
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato
No
Se trata de contratos periódicos
No
Se utilizará el pedido electrónico
No
Se aceptará la facturación electrónica
Sí
Se utilizará el pago electrónico
No
Valor estimado
157.999,72
Presupuesto del contrato sin IVA
157.999,72
Presupuesto del contrato con IVA
191.179,66
Financiado con fondos de la UE
No
IVA(s) del presupuesto del contrato
Tipo de IVA
21 %, tipo de IVA general
Garantía provisional
No
Garantía definitiva
Sí
Importe de la garantía definitiva
5.0% del importe de adjudicación (IVA excluido)
Ficheros
Nombre del fichero
Tipo de fichero
Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero
Tipo de fichero
Otros
Nombre del fichero
Tipo de fichero
Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero
Tipo de fichero
Otros
Nombre del fichero
Tipo de fichero
Otros
Pueden presentarse ofertas para
Número máximo de lotes
No existe información de lotes
Fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
23/03/2023 14:00
Apertura de plicas Juicios de valor
Descripción
Contrato de obras de urbanización para la construcción de aceras junto a la carretera BI-623
Fecha de apertura
28/03/2023 12:30
Pública
Sí
Lugar
Elizalde, 20
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura
Público
Apertura de plicas Fórmulas
Descripción
Contrato de obras de urbanización para la construcción de aceras junto a la carretera BI-623
Fecha de apertura
28/03/2023 12:45
Pública
Sí
Lugar
Elizalde, 20
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura
Público
Acuerdos de la mesa/comité
Descripción
Acta Sobre A
Fichero
Descripción
Acta Sobre B
Fichero
Empresas Licitadoras
Razón Social
ESTUDIOS Y OBRAS REKALDE S.L.
CIF
B95636981
Es Pyme
Sí
Sede Social Unión Europea
Sí
Código NUTS
ES111
Provincia
Coruña, A
Municipio
Abegondo
Dirección Postal
ALAMEDA URQUIJO, 18 ENTRE., Abegondo (A Coruña), ESPAÑA
Código postal
48008
Teléfono 1
+34 944243663
Email
gm@eyor.es
Razón Social
ASFALTADOS Y CONSTRUCCIONES MORGA SL
CIF
B48147730
Es Pyme
Sí
Sede Social Unión Europea
Sí
Código NUTS
ES213
Provincia
Bizkaia
Municipio
Etxebarria
Dirección Postal
POL IND LA FLECHA, NAVE 1, LEMONA (BIZKAIA), ESPAÑA
Código postal
48330
Teléfono 1
+34 946313975
Email
administracion@grupomorga.com
Nº de licitadores presentados
2
Nº de ofertas recibidas de pyme
2
Nº de ofertas recibidas de otros Estados miembro de la UE
0
Nº de ofertas recibidas de terceros países
0
Nº de ofertas recibidas por vía electrónica
2
Adjudicación
Oferta Adjudicataria
Oferta base
Precio sin IVA
157.999,72
Precio con IVA
191.179,66
Fecha adjudicación
23/05/2023
Plazo
84 Días
Empresa Adjudicataria
Razón social
ASFALTADOS Y CONSTRUCCIONES MORGA SL
CIF
B48147730
Lugar de ejecución principal en la UE
Sí
NUTS del lugar ejecución principal
ES213 - Bizkaia
(Principal)
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
No
Documentos resolución
Nombre del fichero
Tipo de fichero
Resolución Definitiva - Resolución de adjudicación
Nombre del fichero
Tipo de fichero
Resolución Definitiva - Resolución de adjudicación
CONTRATO
Código del contrato
Estado Contrato
Ejecución
CIF
B48147730
Razón Social
ASFALTADOS Y CONSTRUCCIONES MORGA SL
F. Firma Empresa / Formalización
23/05/2023
Publicar en Perfil de Contratante
Sí
Fecha de publicación
06/03/2023
Publicar automáticamente en el DOUE
No
No existe información de recursos