B040-2025-00001

Contrato de Obra de Rehabilitación de Camino de Palados

B040-2025-00001

168.a.1. No se ha presentado ninguna oferta adecuada ni solicitud de participación o solicitud de participación adecuada en un procedimiento abierto o restringido

Procedimiento abierto

No se ha presentado ninguna empresa al procedimiento ordinario

https://egoitza.gatika.eus/kontratazioa/licitacion/oferta/asistenteInscripcion?numexpediente=B040-2025-00001

Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación

Ayuntamiento de Gatika

Barrio Garai, s/n 48110 Gatika (Bizkaia)

http://www.gatika.net

P4804800C - Ayuntamiento de Gatika

Barrio Garai, s/n48110 Gatika (Bizkaia)

Alacladía

P4804800C - Ayuntamiento de Gatika

Barrio Garai, s/n48110 Gatika (Bizkaia)

Servicios públicos generales

IKER

Barrio Garai, 1

Arquitecto de Gatika

Barrio Garai, 1

Gatikako Udala.

www.contratacion.euskadi.eus

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por los medios siguientes -será necesario el cumplimiento de los dos requisitos-:a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 60.000 euros.b) El contratista estará obligado a contratar y mantener en vigor a su cargo en todo momento y durante el periodo de construcción y el plazo de garantía del contrato: 1. Póliza de Todo Riesgo de Construcción, que cubra los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realización incluyéndose las coberturas siguientes: 1.1. Daños derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y /o cualquier otro riesgo no denominado. 1.2. Garantías adicionales derivadas de: -Error de diseño, riesgo del fabricante. -Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas adoptadas por la autoridad, etc.-Daños a bienes preexistentes. -Huelga, motín y terrorismo. Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras. La suma asegurada deberá ser igual como mínimo al valor de la obra. Debe quedar incluido el Ayuntamiento de Gatika, como asegurado adicional.2.- Póliza de Responsabilidad Civil que cubra la responsabilidad civil (general, patronal y cruzada) en que pueda incurrir por los daños causados a terceras personas y derivadas de actos de su personal, empleados y dependientes permanentes u ocasionales, su maquinaria y equipo, así como consecuencia de los trabajos realizados durante la ejecución del servicio hasta el importe mínimo de 300.000,00 euros. Debe quedar incluido el Ayuntamiento de Gatika, como asegurado adicional. El adjudicatario deberá presentar certificados de la Entidad aseguradora que acrediten el cumplimiento de las pólizas de seguro señaladas, así como presentar los recibos acreditativos de encontrarse al corriente del pago de las pr

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato, avalada por certificados de buena ejecución. Igualmente, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público en el Grupo C, Subgrupo 6 y Categoría 3 acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar, salvo el apartado referido a los seguros.

El precio no es el único criterio de adjudicación

Precio (cálculo externo)

Memoria técnica

Reducción de plazo de ejecución

Ampliación de garantia mínima

Barrio Garai, 1

Medioambientales

Sociales

Igualdad de Mujeres y Hombres

Otros

50.581,24

Sobre AC: doc. admtva.-criterios NO cuantificables

, Gatika

Presidente, vocales y secretario

Sobre B: criterios cuantificables automáticamente

, Gatika

Presidente, vocales y secretario

Acta Sobre AC

Acta Sobre B