B052-2026-00003
- Objeto del contrato
-
Contrato de Obras para la reforma y ampliación de los vestuarios e instalaciones del campo de fúbol
- Fecha de la primera publicación
- 27/02/2026 09:06
- Fecha de la última publicación
- 26/06/2026 10:25
- Expediente
- B052-2026-00003
- Tipo de contrato
- Obras
- Estado de la tramitación
- Adjudicación
- Presupuesto del contrato sin IVA
- 401.764,86
- Poder adjudicador
- Ayuntamiento de Larrabetzu
- Entidad impulsora
-
P4806200D - Ayuntamiento de Larrabetzu
- Dirección web de Licitación electrónica
- https://egoitza.larrabetzu.eus/kontratazioa/licitacion/oferta/asistenteInscripcion?numexpediente=B052-2026-00003
- Introducción
- Organismos
- Objeto Contrato
- Datos Económicos
- Ficheros
- Lotes
- Tablón Anuncios
- Gestión Ofertas
- Resolución
- Contrato
- Publicaciones
- Recurso
- Histórico
Contrato de Obras para la reforma y ampliación de los vestuarios e instalaciones del campo de fúbol
B052-2026-00003
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Ayuntamiento de Larrabetzu
Askatasuna enparantza, 1. 48195 Larrabetzu (Bizkaia)
P4806200D - Ayuntamiento de Larrabetzu
Askatasuna enparantza, 1.48195 Larrabetzu (Bizkaia)
Pleno
P4806200D - Ayuntamiento de Larrabetzu
Askatasuna enparantza, 1.48195 Larrabetzu (Bizkaia)
Servicios públicos generales
Contacto Administrativo
TAG
Askatasuna 1, Larrabetzu
Contacto Técnico
Arquitecta Técnica
Askatasuna 1, Larrabetzu
Larrabetzuko udaletxea
www.contratacion.euskadi.eus
La solvencia financiera o económica se acreditará mediante: 1.- Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior a 500.000 euros. Deberá aportarse la copia de la póliza de seguro y justificante de su vigencia.Este seguro debe estar en vigor hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas y además debe presentar el compromiso de renovación o prórroga del seguro para garantizar el mantenimiento de la cobertura durante la ejecución del contrato.Se entenderá que el licitador o candidato cumple este requisito si incluye en su oferta, en caso de resultar adjudicatario, un compromiso vinculante de suscripción del seguro exigido. Este compromiso deberá materializarse en el plazo de diez días hábiles a que se refiere el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP.Este requisito se acreditará mediante certificado expedido por el asegurador. En dicha certificación se harán constar las cantidades y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, cuando proceda.2.- El volumen anual de negocios de la licitadora, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser, al menos, uno y medio veces el valor estimado del contrato.El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará mediante las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y, en su defecto, en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios a través de los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
La solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por al menos 2 de los medios siguientes:a).- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. b).- Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.c).- Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.d).- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa.Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a d) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de obras.
Pluralidad de criterios
21b. Precio (cálculo externo)
Criterios de calidad (en su caso)
01. Oferta técnica
Relación y comunicación con el Ayuntamiento
Reducción del plazo de ejecución
Ampliación del plazo de garantía.
Askatasuna 1, Larrabetzu
Medioambientales
Sociales
Igualdad de Mujeres y Hombres
Consideraciones de tipo económico
Innovación
Otras
Protección de datos
Respetar los derechos laborales básicos y cumplimiento de las convenciones fundamentales de la OIT;Recogida de envases y embalajes;Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental;Indicar el convenio colectivo;Garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promoción profesional, fomento de la conciliación familiar y laboral.;Igualdad de remuneración por razón de sexo
401.764,86
Sobre A: documentación administrativa
Errebale 2
Presencial
Sobre C: Criterios NO cuantificables automátic.
Errebale 2
Presencial
Sobre B: criterios cuantificables automáticamente
Errebale 2
Presencial
Acta de Mesa de apertura
Acta de Mesa de apertura
Acta de Mesa de apertura
DRAGA GROUP 2008 SL
CONAFE ERAIKUNTZAK SL
Oferta base